建設(shè)施工合同范本是怎么樣的呢？有哪些方面需要注意？

你好，當(dāng)我們與裝修公司簽訂裝修合同時，首先一定要寫明裝修的具體要求與完工時間，以免裝修公司粗制濫造和拖延工期哦！簽合同時我們一定不可馬虎大意，很多人由于合同細(xì)節(jié)條款沒寫好，與裝修公司產(chǎn)生糾紛，麻煩不斷。那么裝修工程合同范本是怎么樣，下面提供一份裝修工程合同范本供你參考：委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程名稱：___________________________二、工程地點：________________________三、工程項目內(nèi)容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造價為人民幣：____________________________________六、付款方式1．合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。2．開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn)，以實際工程量結(jié)算）七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。八、工程施工1．乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。2．乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。3．施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。4．乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。5．如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。九、工程質(zhì)量1．本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。2．由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3．由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。4．裝飾工程質(zhì)量保修一年。十、工程驗收由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認(rèn)可，十一、違約責(zé)任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲．乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。甲方單位（蓋章）：________代表人：__________________乙方單位（蓋章）：________代表人：__________________日期：____________________簽訂合同地點：____________以上就是裝修工程合同范本，你可以參考看看的，需要注意的是：合同中有關(guān)保修的條文是必不可少的，而且要分清責(zé)任。如果屬于施工或材料的質(zhì)量問題，裝飾公司應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；如果屬于用戶使用不當(dāng)，雙方可協(xié)商處理。這些都一定要在合同中寫清楚。很高興為你解答，真心希望能夠幫到你哦，請給個贊哈！

免費(fèi)法律咨詢

專業(yè)律師為你服務(wù)

0元注冊公司

嚴(yán)選***專家

招募律師合伙人

上千訂單全程輔導(dǎo)

創(chuàng)收一千萬

案源贈送輔導(dǎo)轉(zhuǎn)化

僅限3名額

首月免費(fèi)代記賬

300城市大平臺

簡易工程施工合同范本是怎樣的？

簡易工程施工合同范本

甲方（以下簡稱甲方）：

乙方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

1、工程地點：

2、工程名稱：

3、裝飾施工內(nèi)容：（見附件《裝飾工程項目預(yù)算表》）。4、承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。5、總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：___________________________雙方約定，如變更施工內(nèi)容或施工材料，這部分的工程款按實際工程量及商定的單價另計。

一、合同工期

***次工程款按時支付到位的，工期計算從___年___月___日起至___年___月___日止，總?cè)諝v天數(shù)___天。***次工程款未按時支付到位的，工期順延至***次工程款支付到位的次日開始計算。

二、工程款支付方式

1、***次付款：合同簽訂之后，工期開始前___日支付___元。

2、第二次付款：墻地磚鋪裝，木吊頂完成隱蔽驗收之日起___日內(nèi)支付___元。

3、第三次付款：木工、完成隱蔽驗收之日起___日內(nèi)支付___元。

4、第四次付款：工程款結(jié)算時間以驗收通過之日起計___日內(nèi)支付。

三、違約責(zé)任

（一）甲方

1、甲方不能按時辦理材料認(rèn)證，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認(rèn)。

2、單項工程完成后甲方不按乙方提請時間驗收，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認(rèn)。

3、乙方提出各種認(rèn)證和驗收要求，超過三天甲方未做答復(fù)即視為認(rèn)可，造成的質(zhì)量和工期問題由甲方全部承擔(dān)。

4、甲方未按時支付工程款，造成的延誤，不計入工期。

5、由于甲方要求的項目變更及提供的施工條件不具備導(dǎo)致工期延誤，不計入工期，給予乙方工期順延簽字認(rèn)可。

6、由于甲方原因造成工期拖延10天以上，超出天數(shù)按工程項目總價款×2‰×拖延工期超出天數(shù)，計算違約金。

7、甲方未按期支付結(jié)算款，逾期10日以上的，按未付款金額×3‰×逾期天數(shù)，計算違約金。

（二）乙方

1、按工程項目做出施工進(jìn)度計劃，嚴(yán)格執(zhí)行，如由乙方引起，超過工期15日以上，開始計罰金，按項目總價款×2‰×超過天數(shù)計算違約罰金。

2、項目過程中如有質(zhì)量問題，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

3、如甲方提供的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，必須調(diào)整驗收標(biāo)準(zhǔn)的，須予甲方簽字認(rèn)可，如未經(jīng)甲方認(rèn)可造成的質(zhì)量問題，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

4、如甲方未按合同支付工程款，乙方有權(quán)停工至甲方付款后恢復(fù)施工。

5、施工過程中安全責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。

四、結(jié)算依據(jù)

1、合同附件（一、預(yù)算書、二、工程進(jìn)度計劃表、三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）

2、各類材料確認(rèn)、質(zhì)量驗收、工期和變更簽證單。

五、后續(xù)服務(wù)和質(zhì)量爭議的解決本工程按優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)施工，保修期壹年，工程質(zhì)量保修期后，如遇材料質(zhì)量問題需維修按以下方式處理：

1、甲方提供材料的，由甲方與材料商家自行報維修解決。

2、材料商家無法解決的，甲方需乙方協(xié)助維修，維修費(fèi)用由材料商家承擔(dān)。

3、雙方發(fā)生質(zhì)量爭議的，應(yīng)當(dāng)在協(xié)商不成后由提出質(zhì)量異議的一方墊交檢測費(fèi)用或鑒定費(fèi)用，雙方共同委托有資質(zhì)的家裝質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測或鑒定，根據(jù)檢測或鑒定結(jié)果確定質(zhì)量責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)檢測費(fèi)用或鑒定費(fèi)用。委托檢測或鑒定的期間不計入工期。

六、糾紛解決如有糾紛無法協(xié)調(diào)，雙方可向裝修所在地人民法院提出依法解決。

七、附則本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字即時生效。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

身份證號：身份證號：

開戶銀行/戶名：賬號：

施工中甲方要求變更，對變更施工我們不想承擔(dān)責(zé)任，該如何寫這個合同。

工程合同變更

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010