建設施工合同范本是怎么樣的呢？有哪些方面需要注意？

你好，當我們與裝修公司簽訂裝修合同時，首先一定要寫明裝修的具體要求與完工時間，以免裝修公司粗制濫造和拖延工期哦！簽合同時我們一定不可馬虎大意，很多人由于合同細節條款沒寫好，與裝修公司產生糾紛，麻煩不斷。那么裝修工程合同范本是怎么樣，下面提供一份裝修工程合同范本供你參考：委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程名稱：___________________________二、工程地點：________________________三、工程項目內容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造價為人民幣：____________________________________六、付款方式1．合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。2．開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。八、工程施工1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。2．乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。3．施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。4．乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。5．如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。九、工程質量1．本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。2．由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。3．由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。4．裝飾工程質量保修一年。十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲．乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。甲方單位（蓋章）：________代表人：__________________乙方單位（蓋章）：________代表人：__________________日期：____________________簽訂合同地點：____________以上就是裝修工程合同范本，你可以參考看看的，需要注意的是：合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任。如果屬于施工或材料的質量問題，裝飾公司應承擔全部責任；如果屬于用戶使用不當，雙方可協商處理。這些都一定要在合同中寫清楚。很高興為你解答，真心希望能夠幫到你哦，請給個贊哈！

免費法律咨詢

專業律師為你服務

0元注冊公司

嚴選***專家

招募律師合伙人

上千訂單全程輔導

創收一千萬

案源贈送輔導轉化

僅限3名額

首月免費代記賬

300城市大平臺

簡易工程施工合同范本是怎樣的？

簡易工程施工合同范本

甲方（以下簡稱甲方）：

乙方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程施工事宜協商一致，訂立本合同。

1、工程地點：

2、工程名稱：

3、裝飾施工內容：（見附件《裝飾工程項目預算表》）。4、承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。5、總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：___________________________雙方約定，如變更施工內容或施工材料，這部分的工程款按實際工程量及商定的單價另計。

一、合同工期

***次工程款按時支付到位的，工期計算從___年___月___日起至___年___月___日止，總日歷天數___天。***次工程款未按時支付到位的，工期順延至***次工程款支付到位的次日開始計算。

二、工程款支付方式

1、***次付款：合同簽訂之后，工期開始前___日支付___元。

2、第二次付款：墻地磚鋪裝，木吊頂完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。

3、第三次付款：木工、完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。

4、第四次付款：工程款結算時間以驗收通過之日起計___日內支付。

三、違約責任

（一）甲方

1、甲方不能按時辦理材料認證，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。

2、單項工程完成后甲方不按乙方提請時間驗收，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。

3、乙方提出各種認證和驗收要求，超過三天甲方未做答復即視為認可，造成的質量和工期問題由甲方全部承擔。

4、甲方未按時支付工程款，造成的延誤，不計入工期。

5、由于甲方要求的項目變更及提供的施工條件不具備導致工期延誤，不計入工期，給予乙方工期順延簽字認可。

6、由于甲方原因造成工期拖延10天以上，超出天數按工程項目總價款×2‰×拖延工期超出天數，計算違約金。

7、甲方未按期支付結算款，逾期10日以上的，按未付款金額×3‰×逾期天數，計算違約金。

（二）乙方

1、按工程項目做出施工進度計劃，嚴格執行，如由乙方引起，超過工期15日以上，開始計罰金，按項目總價款×2‰×超過天數計算違約罰金。

2、項目過程中如有質量問題，由乙方承擔全部責任。

3、如甲方提供的材料應符合設計要求的合格產品，必須調整驗收標準的，須予甲方簽字認可，如未經甲方認可造成的質量問題，乙方承擔全部責任。

4、如甲方未按合同支付工程款，乙方有權停工至甲方付款后恢復施工。

5、施工過程中安全責任由乙方自行承擔。

四、結算依據

1、合同附件（一、預算書、二、工程進度計劃表、三、質量標準）

2、各類材料確認、質量驗收、工期和變更簽證單。

五、后續服務和質量爭議的解決本工程按優良標準施工，保修期壹年，工程質量保修期后，如遇材料質量問題需維修按以下方式處理：

1、甲方提供材料的，由甲方與材料商家自行報維修解決。

2、材料商家無法解決的，甲方需乙方協助維修，維修費用由材料商家承擔。

3、雙方發生質量爭議的，應當在協商不成后由提出質量異議的一方墊交檢測費用或鑒定費用，雙方共同委托有資質的家裝質量鑒定機構進行檢測或鑒定，根據檢測或鑒定結果確定質量責任，由責任方承擔檢測費用或鑒定費用。委托檢測或鑒定的期間不計入工期。

六、糾紛解決如有糾紛無法協調，雙方可向裝修所在地人民法院提出依法解決。

七、附則本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字即時生效。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

身份證號：身份證號：

開戶銀行/戶名：賬號：

施工中甲方要求變更，對變更施工我們不想承擔責任，該如何寫這個合同。

工程合同變更

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010